Шингарев Игорь Алексеевич и Илья Алексеевич - Обманывают клиентов и не выполняют условий договора

Арбитражный суд г.Москвы

Истец: Общество ограниченной ответственностью «ТЕПЛО ХХ1 века»

Адрес: 109147, г.Москва, ул.Марксисткая, д.5 стр.1

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ «Технологическая оснастка»
(они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания)
Шингарев Илья Алексеевич

Адрес: 199106, г.Санкт-Петербург, ул.Косая линия, д.16 отдел 69
(для ООО «НПФ «Технологическая оснастка»)
Шингарев Игорь Алексеевич

Госпошлина: 2000 руб

27 декабря 2017 г.

Исковое заявление по взысканию убытков

11 апреля 2014 г. между ООО «ТЕПЛО ХХI ВЕКА» и ООО «НПФ «Технологическая оснастка» в лице генерального директора Шингарев Илья Алексеевич и коммерческого директора Шингарева Игорь Алексеевич заключен договор подряда № 11/04-14 (далее - договор). В соответствии с пунктом 4.1 договора срок передачи Изделий устанавливается в 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты получения заказа на партию изделий. По условиям договора вывоз продукции осуществляется за счет заказчика (п.4.2. договора). Чертежа и все нормативные документы были переданы Шингареву Игорь Алексеевич и Шингареву Илья Алексеевич 11 апреля 2014 года для подготовки производства, обсчета материалов и своевременного исполнения условий договора.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями договора и требованиями закона.

В соответствии с п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По условиям подписанного договора исполнение оплаченного заказа должно было быть исполнено до 1 сентября 2014 года. На наши письма о сроках отгрузки Шингарев Илья Алексеевич и Шингарев Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания не отвечали, телефоны упорно молчали. Сотрудница этой конторы Саулит Лигита только 4 сентября стала задавать вопросы по конструкторской документации ! Письмом от 08 августа 2014 года № 18 ответчик указал, что сборка и отгрузка будет происходить до 12 сентября 2014 ода Письмом от 18 сентября 2014 года № 21 ответчик указал, что сборка и отгрузка будет происходить до 14 ноября 2014г. Но ничего не предпринял для исполнения своих обещаний, а старался уходить от общения и решения данного вопроса. Каждый раз называли новые сроки, обманывали прямо глядя нагло в глаза. Сотрудники этого предприятия они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания говорили нашему представителю, что наш заказ даже не обсуждался на ежедневных планерках как будто его и не было.

На совместном совещании, которое проходило в ООО «НПФ «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания 10 декабря 2014 г. с участием коммерческого директора ООО «НПФ «Технологическая оснастка» Шингарева Игоря Алексеевич и представителя ООО «ТЕПЛО ХХ1 ВЕКА» Наб…. А.С. коммерческий директор ООО «Технологическая оснастка» Шингарев Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания гарантировал произвести отгрузку изделий и испытательного стенда 17-19 декабря 2014 гола. 17 декабря 2014 г. ответчик выставил истцу счет № 21/1 для проведения окончательного расчета за изготовление 7 штук изделий марки ТС1-090-340-4-410.

В целях забора изделий и их вывоза с территории ответчика истцом 15 ноября 2014 г. с ООО «ПЕРЕВОЗЧИК» был заключен договор перевозки №217/1248 от 15 ноября 2014 года. На основании договора выставлен счёт № 17912 от 15 ноября 2014 года, транспортные услуги оказаны в полном объеме. Однако в указанный период ответчик изделия не были готовы к отгрузке и по этой причине не отгружены. Испытательный стенд не приготовлен и не отгружен. В связи с трехдневным простоем и порожним прогоном автомобиля истец понес убытки в размере 80 000 руб.
В связи с просрочкой сборки и подготовки к работе испытательного стенда, сторонами договора принято решение о проведении надлежащих испытаний на нашей производственной базе или нейтральной территории в г.Клин. По согласованию сторон 19.12.2014 г. в адрес ООО «ТЕПЛО ХХI века» должен быть отгружен испытательный стенд, который является собственностью ООО «ТЕПЛО ХХI века», однако это имущество также не было отгружено. Шингарев Игорь Алексеевич стал шантажировать нас, что вообще не вернет НАШЕ оборудование, если мы станем обращаться в правоохранительные органы.
По указанной причине ООО «ТЕПЛО ХХI века» понесло убытки в размере 77 000 руб., в которую входит командировка двух сотрудников, проживание в гостинице, стоимости переезда по маршруту г.Москва- г.Санкт-Петербург и обратно. Время простоя автотранспорта 4 суток.

Кроме того, в соответствии с пунктами 2.15 и п.1.4 договора ООО «НПФ «Технологическая оснастка» Шингарев Илья Алексеевич они же «6 Квалитет» металлообрабатывающая компания обязана выписать постоянный пропуск нашему представителю, в соответствии с пунктом 2.9 договора в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания данного договора, Подрядчик приказом назначает ответственного сотрудника за проведение гарантийного ремонта Изделий. Копия приказа о назначении сотрудника направляется Заказчику по почте. До настоящего времени такого документа в адрес ООО «ТЕПЛО ХХI века» в нарушение условий договора не поступало. Пропуск оформлен не был и как нам сказали в службе безопасности «Адмиралтейских верфей» этого сделать им никто бы не разрешил. Фактически Шингарев Илья Алексеевич и Шингарев Игорь Алексевич «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания намерено подписали лживые пункты в договоре УЖЕ ЗАРАНЕЕ зная, что выполнять это и не собираются.

Обязательства истца по забору изделий после их изготовления за счет истца не изменены и после их изготовления автомобиль будет заказываться вновь.
Для получения изделия истец направил к ответчику водителя-экспедитора, который в период с 16 по 19 декабря проживал в гостинице г.Санкт-Петербург, а 19.12.2014г. въехал на территорию ответчика для контроля загрузки, но автомобиль загружен не был.

В целях представления интересов на предприятиях-подрядчиках 17 октября 2014г. между истцом и ИП На…..А.С. заключён договор на оказание информационно-консультационных представительских юридических услуг. Во исполнение упомянутого договора На…. А.С. представлял интересы истца у ответчика в период с 01 ноября 2014 года по 30.12.2014г. В связи с выполнением работ выставлен счёта об оплате услуг за ноябрь и декабрь 2014 г. в общей сумме 320 000 руб., который оплачен частично за ноябрь в сумме 99 999 руб.
В соответствии с п.п.1 и 2 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ. В силу ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В связи с отсутствием ответчиком отгрузки 19 декабря 2014г. истец понес расходы, связанные с порожним прогоном транспорта в сумме 59 000 руб., командировочные расходы водителя – экспедитора в сумме 18 600 руб и расходы на представителя в сумме 320 000 руб.

На основании изложенного и ст.ст.12,15 и 393 ГК РФ прошу взыскать с общества ограниченной ответственностью с «НПФ «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания в пользу общества ограниченной ответственностью «ТЕПЛО ХХ1 века» сумму убытков по договору подряда № 11/04-14 от 11.04.2014г. в размере 395 600 руб.

Приложение: 25 пунктов 124 листа

Генеральный директор
ООО «ТЕПЛО ХХ1 века» К.В. У…..

Арбитражное дело N A40-105758/16-51-946 Московский арбитражный суд вынес решение в нашу пользу по всем пунктам ПОЛНОСТЬЮ удовлетворив все наши законные требования. За время судебных разбирательств Шингарев Илья Алексеевич и Шингарев Игорь Алексеевич успели перевести все основные средства на свою новую контору «6 квалитет» и придя на прием к судебным приставам сказали, что они бедные и несчастные не имеют средств для выплаты средств по данному исполнительному листу. А еще у них, как сказал пристав, висит долг по исполнительному листу за аренду своих цехов в размере 6 млн.рублей. Так что подавать на них иски за брак и требовать возврата всех перечисленных по договору средств было абсолютно нецелесообразно.

Предистория данного неприятного знакомства с неприличными людьми

20 ноября 2014 года. Я жду ответа от генерального директора «Технологическая оснастка» или «6 квалитет» Шингарев Илья Алексеевич или Шингарев Игорь Алексеевич на все мои письма и возврата принадлежащего мне имущества, которое вами удерживается НЕЗАКОННО!

На совещании 10 декабря 2014 года в присутствии меня У….. К.В. (по селекторной связи), генерального директора Шингарев Илья Алексеевич и ком.дир Шингарв Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания, тех.дир. «НАРА АВТО ТРАНС» К.Г.Турушева и заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО «ТЕПЛО ХХ1 ВЕКА» А.С.На…. был утвержден график работ:

В субботу и воскресенье все сотрудники ООО «НПФ «Технологическая оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания выходят на работу для исполнения нашего заказа (просрочка составляет уже более 90 дней, а ведь весь срок по договору был 60 дней, т.е. уже с момента заказа и оплаты прошло 160 дней!).

В понедельник 22 декабря Шингарев Игорь Алексеевич «включает в розетку» (цитирую дословно) собранные теплогенераторы

Во вторник 23 декабря направляет в ООО «ТЕПЛО ХХ1 ВЕКА» акт проведенных испытаний и счет на оплату остатка за изготовленные Изделия согласно договора №11/04-14 от 11 апреля 2014 г. А ООО «ТеПЛО ХХ вЕкА» этот счет оплачивает.

В среду 24 декабря 2014 г. автомобиль загружается готовой продукцией.

…а в среду вечером я с трудом дозвонился по мобильному телефону до Шингарева Илья Алексеевич, Шингарева Игорь Алексеевич и в очередной (132-ой или 194-й) раз ОПЯТЬ услышал обещания изготовить до пятницы оборудование и с утра в четверг направить мне письмо с гарантией качественных работ и гарантией отгрузки (приложив акт испытаний), что оплатив 1-ю партию готовых изделий завод следующие теплогенераторы отгрузит с оплатой после надлежащих испытаний на нашей производственной базе или на нейтральной территории в г.Клин. ПИСЬМА И ОБЕЩАННЫХ УСТАНОВОК Я НЕ ПОЛУЧИЛ! А НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАПРЕТИЛИ ПРОХОД НА ТЕРРИТОРИЮ «Адмиралтейского завода» и автомобиль для закгрузки в среду и четверг так и не пустили. Вместо этого я получил какую-то писульку от Саулит Лигита. Хто ейто? Какие у ейтой тети полномочия? Еще раз пишу: Шингарев Илья Алексеевич, что все предложения от дворников, охранников, токарей и менеджеров я не рассматриваю вовсе. Возможно, они и хорошо выполняют свою работу, но их предложения не имеют никакой юридической силы, а порой и здравого смысла (уж про логику я вообще лучше промолчу). И я не намерен зря терять своё время на пустую болтавню! Прошу компенсировать мне затраты на пустой пробег и простой автомобиля, работу экспедитора и нашего представителя в размере приблизительно 77 000 рублей! ТАКЖЕ Я ТРЕБУЮ ВЕРНУТЬ МНЕ НЕЗАКОННО УДЕРЖИВАЕМОЕ ИМУЩЕСТВО, поставленное на Ваше предприятие 26 апреля 2014 года по накладной №16 и 17!

Передаем данное письмо на завод под роспись.
Отдаем в арбитражный суд Москвы нашу претензию о истребовании в натуральном виде наших материальных ценностей, запчастей и уже оплаченных изделий. Принудить выписать постоянный пропуск нашему представителю п.1.4 и 2.15 . Выполнить п.7.2.1 о приказе и гарантийном обслуживании. Вернуть чертежи и все их копии. Предоставить нам узлы и запчасти согласно п.2,9 для гарантийного ремонта. Вернуть деньги за бракованные крышки и вал по КП от12 июля и счету № 181 от 15.09.2014 г. Признать п. 3.1 договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ К ИСПОЛНЕНИЮ, о том, что ТОЛЬКО ЦЕНА определяется в спецификации и только! Протокол совещания 11 – 12 августа НИКТО не оспорил НИ РАЗУ! А там срок был перенесен ВСЕГО ЛИШЬ с 1–го до 10-го СЕНТЯБРЯ! И этот протокол подписал Шингарев Илья Алексеевич хотя он в это время даже комплектующие еще не заказал и прекрасно знал что нагло врет прямо в глаза заказчику!

Шингарев Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания во время моей контрольной поездки по исполнению условий договора 3 августа 2014 года водил меня по цеху и показывая на груду железок сказал, что где-то здесь лежат и Ваши детали. Я это списал на его некомпетентность, т.к. в этой и других кучах недоделанных железяк своих деталей я не видел. А оказалось, что он просто НАГЛО ВРАЛ! Как потом оказалось, они даже еще чертежи не открывали, а уже прошло более половины срока на исполнение договора. Потом в разговоре с ним я тактично напомнил об этом случае, так он возмущенно воскликнул «Вы обвиняете меня во лжи? Как можно?» Нет, мля…, Шингарев Игорь Алексеевич ты мне не ВРАЛ, ты просто так шутил! Шутник, твою мать! А как это еще можно назвать? ВРАЛ и не только тогда, но и ДО этого случая и ПОСЛЕ него, ВСЕГДА ВРАЛ! Подвел кучу людей, испортил нам репутацию и еще возмущается, мерзавец! Это называется «писай в глаза, а ему все божья роса» или еще «хоть кол ему на голове чеши!»…. Господа, даже и не помышляйте начинать работу с такими мерзавцами, бегите сломя голову и чтобы ботинки с ног слетали! Как правильно мне сказал один человек: «Ты не смог увидеть обмана в его словах потому, что там был ОДИН СПЛОШНОЙ ОБМАН. А ты смотрел и искал кусочки вранья в его словах».

Мы отправили на их производство «Технологическая Оснастка» они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания своего слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования. Ему никто не стал помогать, хотя все это входит в стоимость оборудования, а после того как он стал собирать выяснилось что все детали выполнены с нарушением требований конструкторской документации – ПРОСТО БРАК! Исправив все нарушения он собрал 4 установки за три дня (в абсолютном одиночестве).

Как сказали ему сотрудники этого горе – «6 квалитета», у них огромная текучка кадров, гонят брак, ОТК упразднили, заказчики приезжают и ругаются постоянно, Саулит Лигита как волчица тяфкает на всех, но работать не хочет. Короче – полный бардак. Они считают, что на их век заказчиков хватит и бабло надо грести независимо от средств и методов.

Шантажем и узами в адрес нашего представителя Шингарев Игорь Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания заставил подписать акты испытаний отгружаемых и собранных нашими же специалистами изделий ХОТЯ ИХ НИКТО И НЕ ПРОВОДИЛ и ДАЖЕ СТЕНД НЕ РАСПАКОВЫВАЛИ. А это все подробно описано в договоре и входит в стоимость готового изделия.

Саулит Лигита (что здесь имя а что фамилия решайте сами, хер поймешь. Как впрочем и ее должностные обязанности - из той же оперы) бегала и орала как резанная, но ничего не происходило. Все рабочие смотрели на нее как на сумасшедшую и ничего не делали. А когда пустой автомобиль выезжал с территории предприятия она не скрывая радости ликовала. В чем здесь ее радость не понятно? А просто - «Баба Яга против!». Когда всем плохо – ей очень хорошо!

Шингарев Илья Алексеевич они же ООО «6 квалитет» металлообрабатывающая компания подписал коммерческое предложение по изготовлению деталей, а потом после исполнения работ выставил счет фактуру и выписал накладную на сумму в ДВА РАЗЕ больше. На все мои обращения и звонки просто молчал и никаких комментариев. Не знаю, как Вы думаете, а мне кажется, что это простое мошенничество.